Договор о проведении водопровода к домам
1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить своими силами комплекс работ по прокладке сетей водопровода и канализации в строящемся ________________ (___-этажном, многоквартирном и пр.) доме по адресу: _________________________________, а Заказчик обязуется принять и оплатить работу Подрядчика.
1.2. Объем работ по настоящему Договору:
2.1.1. Выполнить весь комплекс работ по прокладке сетей водопровода и канализации своими силами и средствами в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.1.2. В ходе оказания услуг соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды и безопасности строительных работ, в том числе соблюдать правила противопожарной безопасности, требования по охране труда, технике безопасности, а также осуществить уборку территории после выполнения работ.
2.1.3. Обеспечить производство работ в полном соответствии с техническими условиями и строительными нормами и правилами.
2.1.4. Обеспечить высокое качество производства работ в соответствии с рабочей документацией и действующими нормами, а также контроль за качеством поставленных для производства работ материалов, подтверждаемым заводскими сертификатами или паспортами соответствия уполномоченных органов в соответствии с действующими нормами законодательства Российской Федерации.
2.1.5. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
2.1.6. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику. При этом Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, изделий, конструкций, оборудования, поставленных для производства работ.
2.1.7. Обеспечить совместно с Заказчиком подписание необходимых разрешений на ввод результатов выполненных работ в эксплуатацию.
2.1.8. Представить Заказчику Акты выполненных работ (Приложение N 1) после завершения работ по прокладке сетей водопровода и канализации.
2.2.1. В течение всего срока выполнения работ обеспечить доступ Подрядчика к месту проведения работ в рабочее время и возможность проезда транспорта Подрядчика.
2.2.2. При отсутствии замечаний подписать предъявляемые Подрядчиком Акты выполненных работ после их получения и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора или представить Подрядчику письменный мотивированный отказ.
3.1. Работы по настоящему Договору будут выполняться в соответствии с утвержденной Сторонами сметой и на основании рабочей документации, полученными Подрядчиком от Заказчика (Приложения N___ и ____ соответственно).
3.2. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:
3.2.1. Начало работ: ______________________________;
3.2.2. Окончание работ: ___________________________.
3.3. Приемка работ по прокладке сетей водопровода и канализации осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
3.4. После завершения выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику подписанные со своей Стороны Акты выполненных работ, а также исполнительную документацию.
3.5. Заказчик в течение ____ дней, в случае отсутствия замечаний, обязан отправить Подрядчику подписанные со своей Стороны Акты выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.
3.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты. Сроки проведения доработок согласовываются Сторонами.
4.1. Стоимость работ Подрядчика по настоящему Договору составляет ______ (_____________) рублей, в т.ч. НДС ____ (________________) рублей. Полный перечень и стоимость всех вспомогательных работ по Договору указаны в Смете (Приложение N ___).
4.2. Стоимость настоящего Договора включает стоимость работ, материалов и оборудования.
4.3. Аванс в размере ____ % стоимости работ ______ (______________) рублей, в т.ч. НДС _______ (___________) рублей от расчетной стоимости выплачивается в течение _______ рабочих дней со дня подписания настоящего Договора и предъявления счета, и подлежит зачету при окончательной оплате работ.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения и сдачи работ Заказчик вправе потребовать уплату штрафа (пени) в размере ____ % от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки.
5.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком выполненных работ Подрядчика Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере ___ % от не оплаченный в срок суммы за каждый день просрочки.
5.4. Уплата штрафов (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
5.5. Подрядчик несет ответственность за обеспечение пожарной безопасности в зоне выполняемых работ, по технике безопасности, охране окружающей среды, а также за обеспечение своевременной уборки строительного мусора в пределах своей рабочей зоны.
5.6. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ в течение _________ после подписания Актов выполненных работ и возмещает Заказчику затраты, связанные с некачественным выполнением работ.
5.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
5.8. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.7 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
5.9. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.7 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
5.10. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.7 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.
7.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения.
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменении реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
8.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.1. Копия лицензии Подрядчика на производство комплекса работ по прокладке сетей водопровода и канализации в строящемся ____________________ доме;
9.4. Акт выполненных работ (Приложение N 1).
подключения к сетям водопровода и канализации.
____________________________ , именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________, действующего на основании ______________ с одной стороны,
ООО»Коммунальщик Полуторника» именуемое в дальнейшем «Исполнитель», . Ф. действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее — договор) о нижеследующем:
Подключение к сетям водопровода и канализации может осуществляться в отношении вновь вводимых в эксплуатацию, реконструируемых, вновь построенных увеличивающих нагрузку объектов Исполнителя. Заказчик, имея намерение подключить свой объект к сетям водопровода и канализации Исполнителя, направил Исполнителю заявление на подключение.
3. Стороны подтверждают, что настоящий договор заключается при их обоюдном
4. Имущество, созданное в процессе исполнения обязательств по настоящему
договору и необходимое для выполнения предмета договора является
1.1 Настоящий договор регулирует имущественные и иные отношения, возникающие между Сторонами при подключении к сетям водопровода и канализации Исполнителя (далее – «сеть») строящегося, реконструируемого или построенного, но не подключенного объекта капитального строительства Заказчика
(наименование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)
(адрес или место расположения объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)
1.2. Подключение объекта капитального строительства к сетям водопровода и канализации Исполнителя осуществляется в точке присоединения, определенной Техническими условиями (далее – ТУ)
Подключение объекта капитального строительства к сетям Исполнителя производится после получения оплаты в порядке, предусмотренном пунктом 3.2 договора.
1.3. Настоящим договором подтверждаются намерения Заказчика, выраженные в заявлении о подключении к сетям водопровода и канализации (Приложение к настоящему договору).
1.4. Настоящим договором подтверждается согласие Исполнителя выполнить действия по подготовке объектов, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения, к подключению объекта капитального строительства и подключить этот объект к сетям. Для подготовки объектов, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения, Исполнитель на эксплуатируемых им сетях осуществляет мероприятия по увеличению их мощности и (или) пропускной способности, включая создание новых объектов.
1.5. Приобретение и установление в точках подключения приборов (узлов) учета ресурсов осуществляется Заказчиком самостоятельно.
1.6. Работы по присоединению внутриплощадочных сетей построенного (реконструированного) объекта в точке подключения осуществляются Заказчиком самостоятельно или Исполнителем на основании отдельного договора, заключаемого с Заказчиком. Размер платы за эти работы определяется дополнительно соглашением сторон.
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.1. Оплатить подключение объекта, указанного в п.1.1 настоящего договора, в соответствии с разделом 3 настоящего договора.
2.1.2. Предоставить Исполнителю раздел утвержденной в установленном порядке проектной документации (1 экземпляр), в котором содержатся сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно — технических мероприятий и содержание технологических решений.
2.1.3. В случае изменений в проектной документации нагрузок на строительство (реконструкцию) объекта указанных в данном договоре направить Исполнителю предложение о внесении изменений в договор подключения к сетям водопровода и канализации.
2.1.4. В срок до окончания действия настоящего договора выполнить мероприятия по подготовке внутриплощадочных сетей и оборудования объектов капитального строительства для подключения к сетям в соответствии с ТУ в границах своей эксплуатационной принадлежности.
2.1.5. В течение 30 дней с момента подписания Акта о присоединении объекта Заказчика к сетям водопровода и канализации заключить (внести соответствующие изменения в существующий) с организацией ВКХ договор на водоснабжение и водоотведение подключенного объекта.
2.2.1. Проверить выполнение Заказчиком условий подключения и установить пломбы на приборах (узлах) учета ресурсов, кранах и задвижках на их обводах в течение 7 рабочих дней с момента получения от Заказчика уведомления о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта. Осуществление указанных действий завершается составлением и подписанием обеими Сторонами Акта о готовности внутриплощадочных сетей и оборудования объекта капитального строительства к подключению к сетям Исполнителя.
2.2.2. Принять от Заказчика раздел утвержденной в установленном порядке проектной документации (1 экземпляр), в котором содержатся сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно — технических мероприятий и содержание технологических решений.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Тариф на подключение к сетям водопровода и канализации в соответствии с Решением сессии Полуторниковского сельского Поселения от г. № 11 составляет:
К системе водоснабжения — 18270 рублей за 1 м3/сут
Размер тарифа на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения подлежит изменению в одностороннем порядке без дополнительного согласования с Заказчиком в случае издания Полуторниковским сельским поселением постановления об утверждении (изменении) тарифа на подключение.
3.1.1 Стоимость подключения объекта Заказчика к сетям водопровода и канализации Исполнителя определяется как произведение нагрузки объекта к сети водопровода и канализации, указанной в п. 1.1 настоящего договора, и тарифа на подключение, установленного органами местного самоуправления.
Общая стоимость подключения к сетям водопровода и канализации составляет 146160 рублей.(по системе водоснабжения
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств, но не более срока действия выданных Заказчику ТУ.
5.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, разрешаются в досудебном претензионном порядке. Претензии предъявляются в письменной форме и рассматриваются в течение 10 рабочих дней с момента получения.
5.3. Споры и разногласия, возникающие при заключении, изменении, исполнении, расторжении настоящего договора, при невозможности достижения согласованного решения в досудебном порядке, подлежат разрешению в Арбитражном суде Кемеровской области.
6. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
652237 Кемеровская область. Тисульский р-н п. Полуторник ул. Школьная 45в
Сибирский банк СБ России г. Новосибирск
15 Мар 2019 admin 15